Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak aşağıdaki taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

1. TARAFLAR

A. SATICI

Unvanı: OPTION GAYRİMENKUL MİMARLIK VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. ("Satıcı")
Adres: Maslak Mh. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sit. T4 Blok No:1U İç Kapı No:B234 Sarıyer / İstanbul
Mersis No: 0644084222500001
E-posta: info@toyoby.com
Web Sitesi: www.toyoby.com

B. ALICI

Adı / Soyadı / Unvanı: [Alıcı Adı Soyadı] ("Alıcı")
Adres: [Teslimat Adresi]
Telefon: [Telefon Numarası]
E-posta: [E-posta Adresi]

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme'nin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait www.toyoby.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı, işbu sözleşmeyi onaylamakla sipariş konusu ürünün ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu hususta bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / HİZMET BİLGİLERİ

Malın/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli siparişin sonlandığı an itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması / Adı: [Ürün Adı ve Kodu]
Adet: [Miktar]
KDV Dahil Toplam Satış Bedeli: [Tutar] TL
Kargo Ücreti: [Kargo Tutarı] TL
Ödeme Şekli ve Tipi: [Kredi Kartı / Havale vb.]
Teslimat Adresi: [Teslimat Adresi]
Teslim Edilecek Kişi: [Alıcı veya Yetkili Kişi]
Fatura Edilecek Kişi / Kurum: [Fatura Bilgileri]

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, www.toyoby.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre zarfında Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Ürünün teslim edildiği sırasında Alıcı'nın kargo paketinde hasar, ezik, yırtılma veya ıslanma gibi olağandışı bir durum tespit etmesi durumunda, kargo görevlisine tutanak tutturması gerekmektedir. Teslim alınmayan veya hasarlı tutanak tutulmayan ürünlerden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Mücbir sebepler (doğal afetler, salgın hastalıklar, genel sokağa çıkma yasakları, nakliye grevleri, savaş hali vb.) veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti gibi olağanüstü durumlar nedeniyle Satıcı'nın ürünü süresinde teslim edememesi durumunda, Satıcı durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, benzeri bir ürünle değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep edebilir.

5. CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya faks, e-posta veya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümlerine uygun olması şarttır.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde:

Alıcı cayma bildirimini yönlendirdiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ürünü Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile geri göndermek zorundadır.
İade edilecek ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde toplam bedeli ve Alıcı'yı masraf altına sokan tüm belgeleri Alıcı'nın ödeme yöntemine uygun olarak iade etmekle yükümlüdür.

6. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

Mevzuat gereği aşağıdaki ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz:

Alıcı'nın istekleri veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar.
Tesliminden sonra ambalajı, mührü, paketi, bandrolü açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar (iç giyim ürünleri, kozmetik, kişisel bakım ürünleri vb.).
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar (dijital yazılımlar, e-kitaplar vb.).
Saf ve altın/gümüş içeren ziynet eşyaları (borsa veya teşkilatlanmış piyasalarda işlem görenler hariç).

7. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, yapmış olduğu ödemeleri kredi kartı ile gerçekleştirdiği durumlarda kart sahibinin hukuki hırsızlık veya yetkisiz kullanım gibi durumlarda bankaya itiraz etmesi halinde, ilgili bankanın yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Alıcı'nın temerrüde düşmesi durumunda, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını yasal faiz oranları çerçevesinde ödemeyi kabul eder.

8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Alıcı'nın yerleşim yerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı an akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI: OPTION GAYRİMENKUL MİMARLIK VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

ALICI: [Alıcı Adı Soyadı]

TARİH: [Sipariş Tarihi]